承揽合同

有关承揽合同范文九篇

随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编收集整理的承揽合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

浙江五洲工程项目管理有限公司 (甲方)

建德市龙源电力有限公司 (乙方)

依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求：

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。

2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有

关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算：

1、工程款结算按执行。

2、工程预算款总计：102496元；

（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

3、本工程款分 2次结清，其中：

(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

(计70000元)

(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

4、工程款的结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收：

1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

2、乙方应在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

造成意外事故和损失，由乙方自负。

5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

五、合同未尽事宜，双方协商解决。

六、合同双方代表签字盖章后生效。

七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

代表： 代表：

承揽合同（条款）

定作方：_______（简称甲方）

承揽方：_______（简称乙方）

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐

│品名或项目│ 规格、型号 │ 单位 │ 数量 │ 单价 │ 价款或酬金（元） │

├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

│ ││ │ │ │ │

├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

│ ││ │ │ │ │

├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

│ ││ │ │ │ │

├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤

│金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 │

└──────────────────────────────────┘

1。产品的质量、包装、加工方法：

2。原材料的提供以及规格、数量、质量：

3。履行的期限、地点和方式：

4。验收标准和方法：

5。结算方式：

6。违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

（1）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____%或酬金总额____的违约金。

（2）定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值___%的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金____%的违约金。

7。双方约定的其它条款：

8。以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

9。本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

10。本合同一式___份，正本双方各执____份，副本送工商行政管理局所存查。

11。本合同有效期限：从双方签署之日起到____年__月__日止。

12。本合同签订日期：____年__月__日

定作方：_____ 承揽方：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：____

开户银行：______ 开户银行：_____

帐号：_______帐号：_______

____年__月__日

定作方（甲方）：

承揽方（乙方）

本合同甲方委托乙方承揽 项目，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

1.1乙方带料

第二条、质量要求、技术标准

执行 。

第三条、乙方对质量负责期限

验收合格后免费保修12个月。

第四条、技术资料、图纸提供办法及保密要求

4.1乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方；甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

4.2乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

4.3甲方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

第五条、验收标准、方式

5.1按照合同规定的质量要求 ……此处隐藏8461个字……种形式填写）

11.4 定作人向承揽人交付预付款的时间：（写明年、月、日）

第十二条 承揽人的违约责任：

12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。

12.2 交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的，应当补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。

12.3 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。

12.4 逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的（如未约定则在空格处划线）%的违约金。

12.5 未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。

12.6 不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的（如未约定则在空格处划线）％的违约金。

12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作人因此造成的损失。

12.8 未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。

12.9 擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。

12.10 承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技术泄漏，或被窃取的，承揽人应向定作人承担违约金 元。

12.11 因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失，由承揽人承担。

12.12 其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）

第十三条 定作人的违约责任：

13.1 中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,赔偿因此给承揽人造成的损失。

13.2 在合同履行过程中由于定作人的原因导致合同无法继续履行,定作人应向承揽人支付未履行部分价款总值的％的违约金。

13.3 未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。

13.4 超过合同约定期限领取定作物的,每逾期一日向承揽人支付定作物总价‰的违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。

13.5 超过合同约定日期付款，每逾期一日按逾期付款额的万分之向承揽人支付违约金，直至付清时止。

13.6 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。

13.7 变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。

13.8 其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）

第十四条不可抗力

14.1 在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。

14.2 在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。

第十五条 争议的解决方式

因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为（根据有利于我方的原则，在定作人住所地、承揽人住所地、合同签订地的法院中选择其一，涉及铁路工程的可选择铁路运输法院）法院。

第十六条本合同签订地点（填写到县级）

第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十八条 本合同一式份，定作人执份，承揽人执份。

第十九条合同未尽事宜双方共同协商。

定作人：（公章） 承揽人： （公章）

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号

邮政编码： 邮政编码：

合同签订时间： 年 月 日

甲方(定做人)：签订日期：

签订地点：

乙方(承揽人)：合同编号：

甲、乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：

一、产品及相关说明

二、定作物的质量

1、双方按样品生产，应在生产前进行封样。

2、定作物(模具)适用成型的塑料原料为。

3、定作物的质保期为1年，在上述保质期内，乙方对定作物负有质量担保义务，发生质量问题时，乙方应负责维修。

三、技术资料与图纸

1、甲方应在本合同生效后一周内将技术资料或封样样品交付给乙方。

2、双方对履约过程中知悉的技术资料与图纸、封样样品等商业秘密，均负有保密义务。

四、定作物的交付与运输

1、乙方的交货期限为天，自预付款到乙方账户之日算起，预付款为合同总金额的30%。

2、乙方应在约定期限内向甲方交付模具，运费由乙方承担，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总额3‰的违约金。

五、定作物的验收

1、乙方在模具制作完成发货前，甲方应付给乙方合同总金额40%的货款,并开具发票。

2、定作物(模具)到甲方工厂后，乙方须派技术人员到甲方调试生产出合格产品后，甲方付20%的款项。

3、余款10%为质保金，自设备验收合格之日起满12个月时付清。

六、违约责任

1、乙方负有及时交货与质量保证的义务。

2、甲方负有及时接收货物与付款的义务。

3、双方均应恪守履约，若乙方违约，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方为维权而产生的诉讼费、律师费、交通费、取证费等。

七、争议解决

本合同生效后，双方应严格履行，任何一方都不得擅自解除，如有争议应甲乙双方协商解决，协商未果，发生纠纷，由甲方工商注册地有管辖权的人民法院管辖。

　　八、本合同一式三份，经双方签字盖章生效。乙方执一份，遵照执行。

甲方:乙方：

地址:地址：

开户行：开户行

账号:账号：

电话：电话：

签约代表：盖章签约代表：盖章

签约日期：签约日期：