买卖合同

精选买卖合同模板6篇

随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的买卖合同6篇，希望对大家有所帮助。

甲方：

法定地址：

营业执照号：

乙方：

法定地址：

营业执照号：

甲乙双方经充分的协商，甲方愿意出售且乙方愿意购买“＿＿＿＿＿＿”轮（以下简称“该轮”），并达成如下协议：

一、船舶概况

船名： 船型：

船籍： 船级：

总长： 型宽：

型深： 总吨：

净吨： 载重吨：

建造年月： 建造厂家：

二、船舶产权/经营权

甲方确认拥有本合同下的该轮的全部产权。

三、船价

该轮售价总计＿＿＿＿元（或美元）。

该售价包括船舶价格以及船上设备、船图、图纸和文书等所有价格。

四、定金

为保证本合同的严格履行，乙方同意在合同签定后的三个银行工作日内以银行汇票方式将船价 （ %）的定金汇到甲方指定的帐户。帐户如下：

户名：

开户行：

人民币帐号：

美元账号：

五、付款

乙方应在实际交船前的＿＿天将剩余船款人民币（或美元）＿＿＿＿＿＿＿及剩余油款汇至上述甲方指定的银行账户，并将银行凭证复印件交给甲方。

注意所有的付款均以支付当日固定的外汇汇率予以支付。

六、验船

甲方严格按照＿＿＿＿规范建造船舶后续施工。但乙方如入＿＿＿＿级并挂＿＿＿＿旗，其入级检验及挂旗费用甲方不负责。甲方已使用的产品如乙方要更换，则差价部分由乙方承担。但订购产品由甲乙双方协商处理。船体改动及变更费用，超出图纸部分由乙方承担。

七、交船时间和地点

交船地点：

交船期限：

甲方同意乙方在支付了上述定金并签署跟船保函后，可以委派＿＿名代表到厂直至交船，以便熟悉船舶状况。到厂人员的费用和风险由乙方自负。

甲方应书面提前15天通报下水时间，乙方书面确认回复。由于乙方提出的改动而延迟船舶下水交船，甲乙双方另定下水交船时间，且甲方不承担相应责任。交船前，如该船发生严重的责任事故损毁后，本合同自行解除。甲方应将乙方已付款项全额如数退还。

八、试航

甲方在交船前的试航及检验应按船级社标准，但试航条件可以满足＿＿＿＿规范，其费用如＿＿＿＿＿＿＿＿等由甲方承担。

九、交船

交船地点在 ，同时提交船舶----检验证书、普通商业发票、出厂证明、交接协议书、船上相应设备的技术文件以及随船图纸。

十、乙方违约责任

若乙方未能按时支付定金，甲方有权解除合同。乙方应承担甲方因此遭受的损失和按年利率＿＿%计算的全部损失费用的利息。

十一、甲方违约责任

若甲方未能按本合同规定的方式和期限通知乙方接船，乙方有权解除合同。甲方收到乙方解除合同通知后，应在＿＿个银行工作日内双倍返还定金，并退还所收到的购船款及其利息（按年利率＿＿%计算）。

十二、不可抗力

本合同在执行中如发生地震、火灾、海啸、战争等不可抗力而致使甲方不能履行合同，则甲方应立即通知乙方终止合同。另外若由于其它特殊原因如台风、大于该轮抗风能力的大风、雾以及政府机关规定等造成甲方不能按合同条款规定之日期交船，甲方应提前＿＿天通知乙方，同时提出新的交船日期，乙方有权选择撤销合同或保留合同。若乙方选择撤销合同，则本合同立即终止；若乙方选择保留合同，则乙方应接受甲方提出的新的交船日期。

十三、仲裁

在本合同的解释和履行中如发生纠纷，原则上由双方协商解决；若协商未能达成一致，可以按照本合同约定的第 项进行解决：

1、提请 仲裁。

2、依法向人民法院提起诉讼。

十四、附则

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

本合同未尽事宜，甲乙双方可以通过协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

转让方(以下简称“甲方”)

甲方:

受让方(以下简称“乙方”)

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议:

一、标的

本次转让的车位位于广东省清远市清城区XXXX，编号为XX号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

二、使用期限

甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的

地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

三、付款方式及责任

1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币158000.00元(大写:壹拾伍万捌仟元整)，乙方付款方式为，预付款79000.00元，余款79000.00元待车位房产证过户手续完成当天一次性付清，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，即:乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准)

2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的'权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处臵该车库。

3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。

四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，直至所有手续移交完成为止，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交停车卡。

五、使用管理

1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。

2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管 ……此处隐藏1356个字……。

3、本合同签订之日起3日内，甲方应按合同款的%向乙方支付预付款（即人民币 元整），余款应在乙方发货前，由甲方一次性向乙方支付（即人民币 元整）。

上述款项由甲方汇入乙方指定的如下账户：

开户行： 户名： 账号：

三、产品的交货方法、运输方式、到货地点及交（提）货期限

1、交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货；

（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

（3）甲方自提自运。

2．到货地点和接货单位（或接货人） 。

（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前10天通知乙方；必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与承运人办理交接手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和承运人的责任。）

3、交货时间：本合同签订后 日内，乙方应向甲方交齐合同附件所列的相关产品。

四、产品的包装标准

乙方所提供的LED照明/亮化产品为原厂包装，包装标准按业务主管部门相关规定执行。

五、产品的交付与验收

合同中产品在交货前的风险由乙方承担，在交货之后的风险由甲方承担。甲方在收到产品 天内应进行到货验收并向乙方提供验收单，验收以合同附件所列产品清单为准，逾期未进行验收或未向乙方提供验收单，视为验收合格。甲方验收人为 ，以其签字为准。

六、对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的质量不合规定，应妥为保管，并于10日内向乙方提出书面异议。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量问题的，乙方不承担相应的产品质量责任。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应于10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）采取退换货/修理/折价等措施负责处理。

七、质量保证和售后服务

乙方保证交付甲方的产品均符合国家相关技术规范。乙方对合同所列产品实行年包换，年售后有偿维护。产品本身无质量问题的，不予退换。

八、产品所有权和保管风险

在甲方未付清全部货款前，本合同所列产品所有权均归乙方所有。从本合同生效起，到乙方将产品交付甲方止，本合同所列的产品的保管风险由乙方承担。在乙方将产品按本合同所定的交货地点交货后，产品的保管风险自动转移至甲方。

九、违约责任

（一）甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

（二）乙方的违约责任

1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

2、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金。

3、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任

十一、合同纠纷的解决

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他事宜

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

2、未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议。

3、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

4、合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲 方： 乙方：

代表（签字盖章）：代表（签字盖章）：

合同签订日期：

合同签订地点：

甲方：

乙方：

出卖人与买受人经友好协商一致，本着平等互利的原则，就买受人购买的由出卖人开发的××××车库，达成如下协议：

一、项目建设依据：

出卖人以 方式取得位于 编号为 的地块的土地使用权。[土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号][划拨土地使用权转让批准文件号]为 。

该地块土地面积为 ，规划用途为 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。

出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，[现定名][暂定名] ，建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为。

二、买受人所购车库基本情况：

买受人购买的车库为本合同第一条规定的项目中的第 [幢][座]，编号为 （具体位置附图），属 结构，层高为 最新车位买卖合同范本最新车位买卖合同范本。该建筑位于地上底层。

该车库建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米。

三、计价方式与价款：

该车库按建筑面积计算，单价为人民币 元/O，总金额人民币 元整。

四、面积确认及面积差异处理：

该车库按建筑面积进行面积确认及面积差异处理

交房后，如果该车库实际建筑面积与合同约定面积有差异，双方按实际建筑面积与本合同约定的单价互补差价，不追究双方的违约责任。

五、付款方式及期限：

在签定本合同时，买受人需一次性付清该车库的全部总价款最新车位买卖合同范本合同范本。

六、买受人逾期付款违约责任：

自本合同签定之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付款的万分之三作为违约金。

七、关于产权情况的约定：

由于该车库层高不足2.2米，根据国家有关规定，该车库仅有使用权，没有产权。

八、本合同壹式肆份，双方各执贰份，皆具同等法律效力。

出卖人（签章）：

买受人（签章）：

[法定代表人]：

年 月 日

签于××省××市

[委托代理人]：

[法定代表人]：

[委托代理人]：

年 月 日

签于××省××市